7.2钢筋废料无论长短由劳务发包人进行确认，钢筋废料劳务承包人收集好，在劳务发包人制定位置集中堆放后由劳务发包人统一处理。

7.3钢筋翻样计算接头搭接均按对接考虑，如经劳务发包人同意实际采用冷搭接或电焊搭的，需将冷搭接和电焊搭接的部位及数量由劳务承包人在隐蔽前提出证明资料，按发包人单方确定后计入钢筋翻样量。

7.4钢筋直螺纹接头按实际使用数量，在隐蔽前提出证明资料由劳务发包人确认，在隐蔽前提出证明资料。

8、砼的供应：

劳务承包人砼的用量应控制在图纸预算用量的98.8%以内，由于劳务承包人施工原因增加砼的损耗，损耗砼的费用及渣土清理外运外弃费由劳务承包人承担，结算时从工程款中扣除。劳务承包人不合理的操作造成砼的浪费，劳务承包人需按浪费砼的数量予以赔偿。

9、其他材料的供应：甲供材料范围：钢材、商品混凝土、砂、水泥、石子、砌块、管道井防火封堵材料、外墙砖、外墙石材、内墙砖、外墙漆、外墙及屋面保温材料、钢板止水带、橡胶止水条、外加剂、炉渣、各类钢质套管用材（见附件四）、甲方负责临时用电，箱变至一级配电箱前的电缆用材及箱体、临时水，总水表及总阀门。除上述材料、设备由甲方提供外，本工程所需的其他材料、设备、施工工具、劳保用品和安全用具等均由乙方自理（详见附件五）。 甲方提供的材料由乙方按2008《湖北省定额》（含损耗）包死,超出定额约定损耗的，由乙方按照甲方采购合同价格核算金额的120%进行赔偿。结余材料部分，甲乙双方按7：3进行分成。 10、由劳务承包人提供的设备及配件、维修保养由劳务承包人承担，且未经劳务发包人允许不得向任何第三方收取费用，否则，劳务发包人将予以处罚。进场设备应按发包人要求统一油漆，统一标识、统一 CI 。

第九条 履约担保

劳务承包人为了全面履行合同，应提供以下担保：承包人向发包人提供履约保证金，按合同约定履行自己的各项义务。履约保证金额度为：人民币伍拾万圆整 ，在签定合同时提交发包人财务部，并开具相应收据。在工程地上完成5层结构完工后14天内返还劳务承包人20万元，工程10层结构封顶后14天内返还劳务承包人15万元，工程主体结构封顶后14天内返还劳务承包人15万元，但劳务承包人有重大违约时,劳务发包人不退还相应费用。 第十条 违约责任

1、当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

1.1劳务承包人因自身原因延期封顶的，每延误一日，应向劳务发包人支付2万元的违约金；逾期交工违约金累计最高限额为劳务合同总价的10%。劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。节点工期违约十天的，发包方有权对其承包的工作内容进行重新划分，或责令承包方无条件退场。

9

1.2劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务承包人应向劳务发包人支付10万元违约金,在履约保证金中扣除；

1.3劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付10万元违约金，在履约保证金中扣除，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

2、当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：

2.1劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量符合材料的材料、设备机具等时造成劳务承包人窝工的。

2.2劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。

3、承包人违约后，发包人要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十一条 争议

1、 劳务发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向劳务发包人所在地的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； (2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受； (3) 仲裁机构要求停止合同工作； (4) 法院要求停止合同工作。

第十二条 合同解除

1、 如在劳务承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业承（分）包合同终止，劳务发包人应通知劳务承包人终止本合同。劳务承包人接到通知后尽快撤离现场，劳务发包人应支付劳务承包人已完工程的合同价款。

2、 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，劳务发包人和劳务承包人可以解除合同。

3、 如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程不能保证质量、安全与工期，劳务发包人在征得工程发包人同意后，经现场监理确认后可单方解除劳务分包合同。承包方所有劳务工程款暂时冻结，直到发包人完成本合同工程再予核算。

4、 合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包人撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

5、劳务发包人认为劳务承包人已不具备承担本工程任务的能力时，劳务发包人有权变更或终止合同内容（或要求劳务承包人退场或部分人员退场），劳务承包人应予以接受，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

6、劳务承包人的所有施工方案须经劳务发包人审批同意后方可实施。影响工程实体和外

观质量或安全文明施工的未经劳务发包人同意擅自实施或明知劳务发包人不同意坚持实施的，视为劳务承包人违约。情节轻的，劳务发包人每次扣除违约金100-5000元，情节重的劳务发包人可解除合同。 第十三条 其他

10

1、招标文件、投标文件、承诺书、附件作为本合同的一部分，与本合同有同等效力，本合同未尽事宜，通过协议方式进行补充。

2、双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业

成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。

3、本合同甲、乙双方代表签字加盖公章后生效；本合同正本二份，具有同等效力，甲乙双

方各执一份；本合同副本 份，甲劳务承包人执 份，劳务承包人执 份。

劳务发包人：（公章）

住 所： 法定代表人： 委托代理人： 邮 政编 码： 联 系电 话： 开户 银行： 帐 号：

劳务承包人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 邮 政编 码： 联 系电 话： 开户 银行： 帐 号： 签订日期： 年 月 日

11

附件一

项 目 组 织 机 构 表

序号 1 2 3 4 5 6

12

岗 位 项目经理 施工员 技术员 质量检查员 安全员 材料员 姓 名 岗位证书编号 身份证号