派思燃气生产基地项目招标文件
通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：按质检等相关部门确认的实际损失赔偿并负责返修，达到合同约定的标准。返修费用由承包人承担 。
承包人违约的其他约定：承包人正常情况下超经发包人批准的施工组织设计 ，进度关键节点规定工期达15天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的损失。
38.4施工过程中承包人应承担的违约责任及向发包人支付违约金： 39、索赔：
按国家有关部门制定的相关规定执行。 40、争议
40.1解决争议的约定：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 （二） 种方式解决：
（一）提交 仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院提起诉讼。 十四、施工分包
41、施工分包
41.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无 十五、不可抗力
42、不可抗力
42.1双方关于不可抗力的约定： 按《通用条款》执行 十六、保险和担保
43、工程保险
本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容：不采用。
（2）发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。
（3）承保人投保内容：必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，
32
派思燃气生产基地项目招标文件
并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
44、工程担保
本工程双方约定担保事项如下： 双方约定的其他担保事项： 不采用 十七、合同的生效、终止和解除
49、合同份数
49.2合同副本份数：七份，发包人保存四份，承包人保存三份。 十八、其他
51、补充条款
51.1、本工程为固定总价合同，总价一次包死，设计变更外其他均不做任何调整。
51.2、增减工程项目、工程量变化引起合同价款的调整条件：①.招标范围内不含的工程项目或发生的变更。②.发生未预料的基础处理。③.发包方根据自身需求调整（即增加或减少）本合同工程量内容。④.设计变更引起新的工程量清单项目。 51.3、合同价款的调整方式。设计变更、签证等引起的工程造价变化，需经发包人、监理单位、承包人认可，经相关部门审核。 51.5、承包人负责施工现场的安全生产、文明施工、临时设施、后勤卫生、现场垃圾清运、环保、消防、保卫等各项管理工作，按国家和地方相关管理规定执行并办理相关手续。如有违反， 由此造成的一切责任及损失均由承包人负责。 51.6、承包人应按总体施工组织设计、总体进度计划和质量标准要求，精心组织施工，所有施工管理人员必须服从发包人、总承包方、监理方的全面管理、监督、检查，做好施工配合工作，执行监理大纲的约定。确保各阶段工期、总体工期顺利完成，保证工程质量满足质量标准要求。
51.7、投标报价、规费、税金、安全文明施工措施费、总承包服务费、结
33
派思燃气生产基地项目招标文件
算工程量增减、 价款调整及报价风险，除专用条款说明外其他均以招标文件为准。
51.8、本工程承包人按招标报价说明要求，依据考察施工现场实际情况及自行编制的施工组织设计报价，措施费用为一次性包死，工程竣工结算时不得调整。
34
派思燃气生产基地项目招标文件
发包人： (盖章) 承包人： (盖章) 法定代表人： (签字) 法定代表人 (签字) 或 或 授权代理人 (签字) 授权代理人 (签字) 开户银行： 开 户银行： 账 号： 账 号： 地 址： 地 址： 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 备案机关意见(盖章)： 经手人： 年 月 日 35
备案机关意见(盖章)： 经手人： 年 月 日